来源：克拉玛依刑事律师
网址：http://www.klmyxsls.com/
时间：2017/2/9 10:18:54
贵州省违反消防管理处罚规定
第一条为加强消防监督管理，预防和减少火灾危害，保障社会主义现代化建设的须利进行，根据《中华人民共和国消防条例》及有关法律、法规，结合我省实际，制定本规定
第二条消防工作实行预防为主、防消结合的方针和谁主管、谁负责的原则
第三条在我省行政区域内，机关、团体、企业、事业单位、经济组织(以下简称单位)和个人违反消防管理规定的，依照本规定给予处罚
第四条对违反消防管理的处罚分为下列六种
(一)警告
(二)罚款
(三)没收物品和违法所得
(四)责令赔偿损失
(五)吊销、扣押证照
(六)责令停工、停产、停业整顿
以上处罚可以单独使用，也可以合并使用
第五条对违反消防管理的处罚，由县级以上公安机关作出裁决，同级公安消防监督机构执行
处警告、５０元以下罚款，可由公安派出所裁决执行
处警告、５０元以下罚款或罚款金额超过５０元，被处罚者没有异议的，可以由公安消防监督员当场处罚
责令停工、停产、停业整顿的，应当明确整改部位、区域、时间和恢复生产、经营应具备的条件，并按被处罚单位的隶属关系，报同级人民政府批准
第六条有下列情形之一的，由公安机关对有关责任人处以警告、１００元以下罚款；对单位处以３００元至３０００元罚款；可以没收物品
(一)妨碍、堵塞消防通道或安全出口，影响消防安全疏散，经公安消防监督机构通知不改正的
(二)违反消防管理规定安装、使用电气设备的
(三)电工、焊接工和操作、保管易燃易爆化学物品的有关人员未经培训合格上岗的
(四)建筑物和机动车辆、船舶不按规定配置消防器材、设施或消防安全标志的
(五)谎报、不报、拖延报告火灾或发生火灾后不组织抢救的
(六)未经有关部门批准，在居民区、商场、娱乐场等公共复杂场所存放易燃易爆化学物品，影响消防安全的
(七)易燃易爆化学物品未标明闪点、燃点、自燃点、爆炸极限等危险性参数和注意事项的
(八)违反建筑、仓库等防火技术规范及管理规定，经公安消防监督机构指出不改的
第七条有下列情形之一的，由公安机关对有关责任人处以警告、２０元至２００元罚款；对单位处以５００元至５０００元罚款；可以没收物品
(一)未经公安消防监督机构同意，生产、经营、储存、运输易燃易爆化学物品以及改变经营易燃易爆化学物品品种的
(二)火灾扑灭后，起火单位不按公安消防监督机构要求保护火灾现场或者不如实提供火灾情况的
(三)未经公安消防监督机构同意，生产、维修、经销消防器材、设备、防火材料的
(四)生产、经营、储存、运输易燃易爆化学物品或在施工作业时，有发生火灾爆炸危险，不采取防范措施或经公安消防监督机构指出不改正的
第八条生产、维修、经销的消防器材、设备、防火材料等消防产品，不符合国家标准、行业标准的，责令停止生产、维修、经销，没收物品和违法所得，并处违法所得１倍以上５倍以下罚款，可以吊销生产许可证或营业执照
前款规定，由公安机关、技术监督和工商行政管理部门依法实施
第九条新建、改建、扩建、装修工程项目，未经公安消防监督机构审核进行施工的，由公安机关对建设单位按已完成工程投资的０．１％至１％处以罚款；工程项目竣工后，未经公安消防监督机构验收或验收不合格的建设工程不得投入使用，并责令限期整改直至验收合格
第十条未经公安消防监督机构批准，更改防火设计或工程设计不符合建筑设计防火规范的，由公安机关对设计单位按该项工程设计费的５％至１０％处以罚款，并没收设计文件。重新设计的费用由设计单位承担
第十一条未按防火审核批准图纸施工的，由公安机关对施工单位按已完成工程造价的０．１％至１％处以罚款，并责令停工整改
第十二条消防工程施工质量不符合国家标准、行业标准，施工单位应重新施工并负责全部费用；给用户造成损失的，应当赔偿损失
第十三条对违反消防管理，造成火灾的单位，由公安机关处以１０００元至１万元罚款；对火灾肇事者和有关责任人处以１００元至５００元罚款
第十四条有下列情形之一的，依照本规定从重罚款，并可责令停工、停产、停业整顿，有关部门可以吊销、扣押证照
(一)受到处罚后仍不改正的
(二)违反消防管理规定，一年内发生两次以上火灾事故的
第十五条损坏消防器材、设施的，应当赔偿损失
第十六条对设置影响消防安全障碍物的，责令当事人限期拆除；逾期不拆除的，由公安机关强制拆除，其费用由当事人承担
第十七条依照本规定应当受到处罚但情节轻微或及时改正的，可以从轻处罚或免予处罚
第十八条１人有两种以上违反消防管理行为的，分别裁决，合并执行；２人以上共同违反消防管理的，根据情节分别处罚
第十九条受罚款处罚的单位和个人，应当在接到裁决书之日起５日内将罚款送交裁决机关。无正当理由逾期不交纳的，可以按日增加罚款１元至５元
公安机关或公安消防监督员实施罚款、没收物品的处罚，必须使用省财政厅统一印制的《贵州省收缴罚没财物收据》。罚没财物上缴同级财政
第二十条当事人对公安机关裁决不服的，可以依照《行政复议条例》的规定申请复议；对复议决定仍不服的，可以依照《行政诉讼法》向人民法院提起诉讼。当事人逾期不申请复议或不向人民法院起诉又不履行处罚决定的，由作出处罚决定的机关申请人民法院强制执行或者依法强制执行
第二十一条公安消防监督员必须尽职尽责，秉公执法。玩忽职守、徇私舞弊的，给予行政处分，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任
第二十二条本规定自１９９４年１月１日起施行
